Наверх
Межрегиональная распределительная сетевая компания юга
Единый номер горячей линии
8(800)100-70-60
бесплатно по России
Телефоны в филиалах
Выберите регион

Информация о текущих закупках

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов 91

Извещение о проведении открытого конкурса Заказчик: ПАО «МРСК Юга». 1. Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 344002 г. Ростов-на-Дону ул. Большая Садовая,49, каб. 302. Контактное лицо: – главный специалист отдела организации конкурсных процедур Симонова Елена Владимировна, тел: (863) 307-07-72, Адрес электронной почты: simonovaev@mrsk-yuga.ru. 2. Способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика): открытый конкурс. Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой МТРиО по объекту: Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта «Южный», г. Ростов-на-Дону» для нужд ПАО «МРСК Юга». 3. Место выполнения работ, оказания услуг: Ростовская область, Аксайский район, Грушевское сельское поселение, балка Чеботарева. 4. Основание проведение закупки. 1.1. Постановление Правительства РФ от 20.06.2013 г. № 518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу»; 1.2. Постановление Правительства РФ от 08.10.2015 г. № 1076 «О предоставление бюджетных инвестиций публичному акционерному общества «Российские сети» в объекты капитального строительства за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов капитального строительства в целях создания инфраструктуры энергосбережения к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу»; 1.3. Источник финансирования: Федеральный бюджет РФ и собственные средства. Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на период 2016-2022 гг. (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 30.11.2015 № 898). 5. Сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 10 мес. Начало работ – с момента заключения договора подряда; Срок окончания работ: в течение 10 мес. с момента заключения договора подряда (не позднее 28.02.2017) Не зависимо от даты начала работ срок окончания работ по контракту не подлежит изменению. 6. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг: гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14. 7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 388 228 103,21 рублей с учётом НДС. 8. Запреты, ограничения, условия допуска в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе: не установлены. 9. Срок подачи заявок на участие в конкурсе: с момента размещения в единой информационной системе до « 10 » часов «_00_» минут (время московское) «01» марта 2016 г. 10. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: Россия, Адрес: 344002 г. Ростов-на-Дону ул. Большая Садовая,49, каб. 302. До момента создания, согласно пункту 4 части 1 статьи 1 Закона о контрактной системе, в единой информационной системе в сфере закупок возможности подать заявку на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронного документа, возможности открытия доступа к таким заявкам, а также возможности участникам закупки в режиме реального времени получать информацию об открытии доступа, заказчиком не предусматривается подача заявок в форме электронного документа. Участник закупки, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: Россия,: 344002 г. Ростов-на-Дону ул. Большая Садовая,49, каб. 302. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу: Россия, 344002 г. Ростов-на-Дону ул. Большая Садовая,49, каб. 302. 11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: по лоту № 1 – 19 411 405 рубля 16 копеек (Девятнадцать миллионов четыреста одиннадцать тысяч четыреста пять рубль 16 копеек, что составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта. Участники закупки, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и по реквизитам счета, указанным в настоящей «Информационной карте», либо предоставляют банковскую гарантию. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником закупки. Реквизиты счета для перечисления в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе указанных денежных средств: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ПАО «МРСК Юга») Адрес: 344002 г. Ростов-на-Дону ул. Большая Садовая,49 ИНН 6164266561 КПП 997450001 Р/сч. 40702810205000003514 Отделение № 8625 Сбербанка России г.Астрахань БИК 041203602 Кор.сч. 30101810500000000602 Факт внесения участником закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением. Соответствующее платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения, должно быть подано участником закупки в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе. В платежном документе должно быть указано назначение платежа: «обеспечение заявки на участие в конкурсе», наименование предмета конкурса Банковская гарантия, выданная участнику закупок банком или иной кредитной организацией для целей обеспечения заявок при проведении конкурсов, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять 60 дней с даты окончания срока подачи заявок. 12. Банковское сопровождение контрактов: не предусмотрено. 13. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: Письмо о подаче заявки на участие в конкурсе, подготовленное по форме № 1. Предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки, включающее в себя: А) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с требованиями Задания на торги (Приложение 2 к Конкурсной документации), по форме № 2. Б) Детализированный график, подготовленный в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 3 к Конкурсной документации «Детализированный График строительства объекта». В) Сводную таблицу стоимости поставок, работ, услуг в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 4 к Конкурсной документации «Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг, по форме №8 Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона; Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса: - для юридического лица: копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее - руководитель). - доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса (в случае, если от имени участника закупки действует иное лицо), заверенную печатью участника открытого конкурса (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридического лица). Документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, или копии таких документов, а именно: - подтверждающие соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, а именно: - копия действующего свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства выданное саморегулируемой организацией, на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.6 Конкурсной документации; - копия лицензии, выданной УГПС МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; а также декларацию о соответствии участника открытого конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе: - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, предусмотренные пунктом 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе; 3.6. Сведения о квалификации участника закупки, в случае если установлен такой критерий оценки заявок участников закупки, как «Квалификация участника закупки»: 3.6.1. «Сведения о наличии у участника закупки трудовых ресурсов», форма № 3. ; 3.6.2. «Сведения об опыте работы», форма № 4. Для подтверждения сведений, содержащихся в форме, предоставляются копии актов выполненных работ (актов сдачи-приёмки работ) по успешно исполненным контрактам (договорам) на выполнение работ по строительству ПС напряжением 110/10 кВ с заходами ВЛ 110 кВ, и КЛ 110 кВ аналогичных по составу, структуре и объему работ предмету закупки за последние 2 года. 3.6.3. Сведения о наличии у участника закупки материально-технических ресурсов», форма № 5. 3.6.4. Другие документы, предоставляемые участником конкурса: А) «Анкета о принадлежности Участника к субъектам малого/ среднего предпринимательства», форма № 6; Б) «Информация о собственниках участника закупки (включая конечных бенефициаров)», форма № 7. (Информация о собственниках участника закупки (включая конечных бенефициаров) необходима в целях исполнения «Перечня поручений Председателя Правительства РФ В.В. Путина от 28.12.2011г. № ВП-П13-9308»). Под «конечными бенефициарами» понимаются участники (акционеры) физические лица с долей участия в Обществе 5 и более процентов уставного капитала) Требование предоставления документов, установленных пунктами 3.6.1 - 3.6.4, не является обязательным. Отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе. В случае отсутствия документов, предусмотренных пунктами 3.6.1 - 3.6.3, соответствующий рейтинг показателя критерия оценки «Квалификация участника закупки» будет приниматься равным нулю. 3.7. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение с отметкой банка или заверенная банком копия платежного поручения, либо включенная в реестр банковских гарантий банковская гарантия в соответствие с требованиями Закона о контрактной системе). 3.8. Документы, подтверждающие добросовестность участника открытого конкурса, в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 37 Закона о контрактной системе и пунктом 8.4.3 инструкции настоящей конкурсной документации (отсутствие в составе заявки указанных документов не является основанием для отклонения заявки участника закупки). 3.9. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения (в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и для участника открытого конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой). 4. Любые другие документы по усмотрению участника конкурса. 14. Конкурсная документация предоставляется бесплатно по письменному запросу претендента в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа по адресу: Россия,: 344002 г. Ростов-на-Дону ул. Большая Садовая,49, каб. 302. Конкурсная документация предоставляется в рабочие дни (ПН-ЧТ с 8-00 до 17-30, ПТ с 8-00 до 14-00 московского времени) с 21-00 московского времени 09.02.2016 г. по 10-00 московского времени 01.03.2016 г. Конкурсная документация предоставляется на русском языке. Любой участник закупки, которому необходимо получить какие-либо разъяснения в отношении положений конкурсной документации, может обратиться в письменной форме к заказчику по адресу Россия,: 344002 г. Ростов-на-Дону ул. Большая Садовая,49, каб. 302. 2.2.1 Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации: с 21-00 московского времени 09.02.2016 г. Дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации в течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса, если указанный запрос поступил не позднее 17-00 московского времени 25.02.2016 г. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса, заказчик направит в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Запросы, поступившие позднее установленного срока, не рассматриваются. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений конкурсной документации такие разъяснения размешаются заказчиком в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 15. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: «01» _марта 2016 года «_13_» час. «_00_» мин., Россия,: 344002 г. Ростов-на-Дону ул. Большая Садовая,49, каб. 320. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе указан в «Инструкции по подготовке заявок на участие в конкурсе». 16. Дата и место рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе: 16 марта 2016 года Россия,: 344002 г. Ростов-на-Дону ул. Большая Садовая,49 17. Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций: не установлено. 1) Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в соответствии со статьей 28 Закона о контрактной системе: не установлено. 2) Преимущества организациям инвалидов в соответствии со статьей 29 Закона о контрактной системе: не установлено. 18. Размер обеспечения исполнения контракта составляет: 38 822 810,32 (тридцать восемь миллионов восемьсот двадцать две тысячи восемьсот десять рублей 32 копеек, что составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если начальной (максимальная) цены контракта составляет более 50 000 000 рублей, заказчик должен установить требование обеспечения исполнения договора в размере от 10 % до 30 % начальной (максимальная) цены контракта, но не менее чем аванс (если в документе предусмотрена его выплата). Если аванс превышает 30 % от начальной (максимальная) цены контракта, стоимость устанавливается равная авансу. В случае представления предложения о цене контракта на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, в соответствии со статьей 37 Закона о контрактной системе обязан при подписании контракта представить обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер установленного Заказчиком обеспечения исполнения контракта (либо, если начальная (максимальная) цена контракта составляет 15 миллионов рублей и менее - в составе заявки на участие в конкурсе представить информацию, подтверждающую добросовестность участника закупки на дату подачи заявки). В течение срока, установленного для заключения контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, представляет обеспечение исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесения денежных средств на счет заказчика. Реквизиты счета заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ПАО «МРСК Юга») Адрес: 344002 г. Ростов-на-Дону ул. Большая Садовая,49 ИНН 6164266561 КПП 997450001 Р/сч. 40702810205000003514 Отделение № 8625 Сбербанка России г.Астрахань БИК 041203602 Кор.сч. 30101810500000000602 Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе и иным законодательством Российской Федерации. Банковская гарантия должна содержать следующие сведения и условия, предусмотренные Законом о контрактной системе: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, должен превышать срок действия контракта, а именно: 28.02.2017 года, не менее чем на 6 (шесть) календарных месяцев. При продлении срока действия Договора срок действия финансового обеспечения либо банковской гарантии также должен быть продлен на этот же период времени. 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов (утвержденный Постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. N 1005), предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно: - платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); - документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); - документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность). Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.


09.02.2016 г.

Прикрепленные файлы:


Возврат к списку

наши партнеры